Νομολογία περί δικαιώματος χορήγησης πριμ

3468/2013

Δημόσια έργα. Η χορήγηση στον ανάδοχο πρόσθετης παροχής (πριμ) πρέπει να προβλέπεται στην οικεία σύμβαση. Σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας περατώσεως του έργου, πρέπει στη σχετική απόφαση να προβλέπεται και αν μετατίθεται ο κρίσιμος για την καταβολή του πριμ χρόνος.

Με πλημμελή αιτιολογία απορρίφθηκε το αίτημα καταβολής πριμ στην αναιρεσείουσα. Όταν η Διοίκηση καθυστερήσει την πληρωμή πέρα από ένα μήνα από τη λήξη της μηνιαίας προθεσμίας ελέγχου του υποβληθέντος λογαριασμού, οφείλει αυτοδικαίως τόκο υπερημερίας. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 353/1998 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων).

3297/2009 ΣτΕ

Δημόσια έργα. Χορήγηση στον ανάδοχο πρόσθετης παροχής, λόγω ταχύτερης

περάτωσης του έργου, σύμφωνα με πρόβλεψη στη σύμβαση. Σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας περατώσεως του έργου, πρέπει η απόφαση να ρυθμίζει και κάθε θέμα που σχετίζεται με την ανωτέρω παροχή. Μετάθεση του χρόνου καταβολής της παροχής. Το δικάσαν δικαστήριο όρισε τον κρίσιμο χρόνο καταβολής του πριμ, ενώ απέρριψε το αίτημα περί καταβολής τέτοιου ποσού λόγω μη τηρήσεως

διοικητικής διαδικασίας. Το ύψος της καταβλητέας πρόσθετης παροχής, προσδιορίσθηκε το πρώτον με την προσφυγή της αναδόχου, όταν πλέον είχε ολοκληρώσει την κατασκευή του επιδίκου έργου και δεν αναφερόταν σε προηγούμενη ένσταση αυτού κατά ΣΠ και ορθά απορρίφθηκε το σχετικό αίτημα.

Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 116/1997 απόφαση του

Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων).

420/2008 ΣτΕ

Δημόσια έργα. Η χορήγηση στον ανάδοχο πρόσθετης παροχής (πριμ) λόγω ταχύτερης περάτωσης του έργου ή τμήματος αυτού, πρέπει να προβλέπεται στην οικεία σύμβαση. Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου, πρέπει η απόφαση να ρυθμίζει και το ζήτημα της πρόσθετης παροχής και αν μετατίθεται ο κρίσιμος για την καταβολή χρόνος. Πλημμελώς αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 239/1998 ΔΕφΙωαν).